合同范文工作計劃范文工作總結范文合作方案范文日志日報范文工作報告范文年終總結范文申請書范文通知書范文請假單范文活動策劃范文活動報道范文簡歷范文委托書范文授權書范文論文范文簡報范文志愿書

市政道路施工合同范本 第一篇

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲乙雙方依據《xxx合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，經甲乙充分協商達成如下協議。

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、建設規模：工程量以實際驗收為準。

二、工期：總工期 天，因甲方原因造成的工期延誤，其總工期順延。

1、開工日期： 年 月 日

2、竣工日期： 年 月 日

三、工程承包方式：

四、承包內容

甲方、監理、設計按實際情況調整認可的工作內容。

五、質量標準：

1、合格。

2、簽訂合同時乙方必須向甲方交納質量保證金 元，工程竣工驗收合格后退還。

六、工程價款結算及付款方式：按審計部門審定造價，下浮 %為乙方決算價。

七：雙方權利和義務：

1、甲方督促檢查工程的質量、安全、進度等工作，協助乙方處理工程施工中出現的問題。

市政道路施工合同范本 第二篇

合同編號：__________

甲方：____________________

乙方：____________________

根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它相關法律和行政法規的準則，甲方將_______________工程中的部分工程、工序承包給乙方。為明確雙方權利與義務，在公平合理的基礎上，經雙方協商，達成以下條款，望共同遵守。

第一條合同文件

作為本協議的附件，下列文件與本協議共同組成合同文件，并與本協議具有同等效力：

1.本項目施工技術規范、技術交底、作業指導書、圖紙;

2.本項目工程質量檢查、驗收標準;

3.本項目施工安全標準;

4.本項目施工組織設計;

5.本項目施工進度計劃(含節點計劃);

7.業主、監理和甲方的文件;

8.甲乙雙方的補充協議、會議紀要、承諾。

第二條承包單價

詳見(附件)，不調價。

第三條有關約定

1.乙方對甲方負責，承認并嚴格按照甲方與業主簽訂的有關質量、安全、技術、環保、文明施工等標準，在甲方下達的施工進度計劃(含節點計劃)內完成施工。

2.計量支付

乙方完成承包的工程項目后，甲方依據乙方完成的合格工程數量和工程量清單(附件1)單價進行計量支付。

乙方應按甲方的施工計劃組織施工。若因乙方原因導致施工計劃未能完成時，甲方有權向乙方索賠由此而發生的延期賠償金(賠償金=____‰×標的額×延期天數)。此償金最高限額為任務量總價的____%。同時，甲方有權終止本合同。

本工程不支付工程預付款，乙方應有結算支付前的資金墊付能力。

3.工程材料供應

所需主要材料均由乙方負責，需經甲方檢驗合格方可使用。

因道路堵塞、自然災害等不可抗拒外力造成材料不能及時到場而影響施工，乙方不得向甲方提出索賠。

4.測量、試驗、檢驗等技術工作

甲方根據需要隨時進行以書面為主要形式的技術交底、測量。

甲方負責工程試驗檢驗工作，乙方應在甲方監督下配合甲方實驗室檢驗。

5.乙方不得轉包。否則，甲方有權解除合同。乙方承擔由此造成的損失，并向甲方支付本合同總價_____%的違約金。

6.隱蔽工程經甲方、監理驗收合格后方能進行下道工序施工。

7.甲方承包給乙方的單價涵蓋了工程施工的全部費用。乙方作為經濟實體應履行國家規定的一切社會義務(勞動、醫療、工傷等各種保險、各種稅費等)。

8.依據《勞動法》，乙方應按時、足額(不低于當地政府公布的最低工資標準)發放員工勞動報酬。甲方有權監督，必要時甲方有權代付(直接將工資發放到乙方員工手中)。

9.甲方承包給乙方的單價包含乙方的工傷保險及第三方責任險。故乙方的工傷事故費用及連帶費用由乙方全額承擔。

10.乙方現場施工負責人、技術負責人的變動需經甲方同意，離開工地需向甲方履行請假手續。

11.乙方完成工作量(按實體數量計算)由甲方委托代表簽認后生效。工程款由甲方技術、安質、物資、合同、財務等部門負責人簽認，甲方隊長批準后支付。

12.甲方有權就乙方的履約能力做出評估，如果乙方無能力履約(特別是質量、工期、安全)，甲方有權終止合同，并有權按合同標的總額的_____%向乙方索賠損失。

13.本合同簽訂后，乙方人員、設備必須按承諾的時間進入施工現場。否則，甲方有權解除合同或對乙方違約做出相應處罰(處罰標準由甲方根據乙方違約程度確定，處罰限額為乙方任務量總價的____%)。

14.乙方對本工程安全負責，配備必要的安全防護設施，并按照國家有關安全生產法律、行政法規、操作規程辦事，服從甲方安全監督和管理，不管何種原因，造成的人身傷亡、機械事故，由乙方承擔全部責任，甲方不承擔任何責任。

15.乙方必須做到現場文明施工和環境保護，包括控制揚塵、降低噪音等一切與此有關的作業，并配備滿足工程施工的各種標識、標牌。

16.乙方應采取措施積極配合甲方的業主或監理工程師的定期或不定期的檢查、評比，如因乙方原因，在業主或監理工程師的檢查、評比中使甲方受到處罰或影響甲方評比成績，甲方將對乙方進行兩倍的罰款或根據評比結果對乙方進行處罰。如因乙方的原因造成嚴重影響甲方信譽的事件，甲方有權解除乙方合同。

第四條爭議解決

若履行合同時發生爭議，雙方約定以下列方式進行解決：

1.和解。雙方在自愿要友好的基礎上，互相溝通、互相諒解，通過協商解決;

2.調解。在第三方的主持下，通過第三方的說服、引導、調停的方法解決爭議，達成協議;

3.仲裁。協商、調解不成的，由________市仲裁委員會仲裁。

第五條附則

1.本合同未盡事宜需雙方協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2.本合同經雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工交驗、結清工程尾款、保修期滿后自然失效。

3.本合同正本2份，雙方各1份;副本2份，甲方2份。

甲方：______________乙方：______________

代表人：____________代表人：____________

電話：______________電話：______________

合同訂立時間：________年________月______日

市政道路施工合同范本 第三篇

發包人(以下簡稱甲方)：

承包人(以下簡稱乙方)：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就混凝土道路及練車場地硬化工程施工事宜協商一致，訂立本合同。

第一條工程概況

總硬化面積約一萬四千㎡，現對硬化工混凝土道路及練車場地的施工進行發包。

第二條工程承包范圍

2。1、混凝土道路及練車場地硬化工程的施工，詳細做法及工程量見圖紙及變更。

2。2、承包范圍發生變更或調整的，雙方應另行簽訂補充協議約定。

第三條承包方式

3。1、包工【包施工、包工期、包質量、包安全、包驗收】

3。2、不包含施工中涉及的所有混凝土及水、電費用。

第四條合同工期

4。1、進入現場后天。

第五條工程質量標準

5。1、合格工程;

5。2、同時施工質量嚴格按照施工圖紙、變更、及國家相關施工驗收規范進行施工。

第六條合同價款、結算辦法及支付方式

6。1、合同價款

6。1。1本合同為單價合同，合同綜合單價為，陸元肆角人民幣(大寫)每平方米。綜合單價已包括混凝土路、防滑紋、伸縮縫、所有道路工作內容的人工費、管理費、其它風險等所有費用;該綜合單價為包死價，合同履行期間不予調整。

6。2、結算辦法

6。2。1、合同綜合單價包死，工程量據實結算;

6。2。3、結算及支付所使用的貨幣為：人民幣。

6。3、支付方式

6。3。1、無預付款，經監理及甲方相關部門審核后付已完工程量的50%;甲乙雙方辦理正式竣工驗收和結算手續后15個工作日內付至合同結算總價款的95%;余款5%作為保修金，若乙方無違約行為，甲方在保修期滿15個工作日內向乙方無息退還。

6。3。3、每筆付款前，乙方向甲方發出驗收通知，經甲方審核確認后付款。

第七條工程驗收

7。1、驗收標準：

7。1。1、工程竣工驗收，應以招標文件、投標文件、甲方確認的工程施工圖紙、國家頒發的施工及驗收規范、質量檢驗標準為依據。

7。2、工程具備竣工驗收條件，乙方按同類工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工驗收申請;甲方收到竣工驗收申請后組織有關單位驗收，并在驗收后給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

7。3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后不組織驗收，或驗收后不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

第八條質保期及維保

8。1、本工程的免費質量保修期為壹月，質量保修期自本工程竣工驗收合格之日起計算。如出現下列質量問題按雙方責任劃分，

8。2、甲方責任：1、路基不合格造成的質量問題由甲方負責，與乙方無關：2、由于甲方提供的一切原料出現的質量問題由甲方承擔。乙方責任：1、由于乙方振動、模板、配料施工出現的質量問題由乙方承擔，并做出相應補償;2、乙方在道路施工中出現的安全問題由乙方負責，與甲方無關;由于天氣自然災害出現造成的質量問題與乙方無關。

第十條雙方的權利和義務

11。1、甲方的權利和義務第八條

11。1。1、甲方派駐的現場代表為，職權：負責項目實施的全面管理和協調工作，監督乙方施工，涉及到費用的現場簽證，須經過甲方內部審批后方可生效;

11。1。2、監督乙方的施工質量、進度、安全文明施工等;

11。1。3、對乙方施工過程質量、工程竣工等的驗收;

11。1。4、對乙方進場材料、施工半成品進行檢查時發現達不到標準要求的，乙方不得使用，同時甲方有權責令乙方調換、退場或返工;

11。1。7、為乙方提供必要的施工材料堆放場地和施工作業環境及各參建方的關系;

11。1。8、施工前甲方將提供施工所需的水源、電源接駁點，施工中乙方自行負責安裝及水、電表的安裝，經甲方檢驗確認合格后進行使用。

11。1。9、甲方應按合同約定及時支付工程款。

10。2、乙方的權利和義務

11。2。1、乙方派駐本工程的項目經理為，職權：負責項目實施過程中全面工程施工和現場協調工作，接受甲方的工程監督;

11。2。2、配合甲方對進場材料的驗收、施工過程質量驗收、竣工驗收等工作，服從甲方人員的現場管理;

11。2。3、按照合同工期和合同要求質量、驗收標準進行施工;

11。2。4、嚴格實行工序開工前向甲方或監理報驗制度，施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料損失等均由乙方承擔;

11。2。5、施工期間至工程交付時，由乙方產生的施工垃圾應由乙方負責清運出場，由此產生的所有費用均由乙方承擔;

11。2。6、本工程未正式移交甲方之前，乙方負責本工程的成品、半成品保護，所有的人為或非人為原因造成的破壞均由乙方負責;

17。2。7、工程經驗收不合格的，乙方應當無償在甲方指定的合理期限內返工至合格，由此造成的損失由乙方承擔。因返工造成乙方沒有在合同約定的時間內完工的，視為乙方工期超期，乙方應當按照上述工程超期的約定承擔逾期違約金;乙方不得將該工程轉包或分包，否則甲方可以不予支付乙方所發生的任何費用;

11。2。8、乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，服從甲方的有關指令，對現場所有其它的建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞，施工時如損壞甲方、乙方、第三方的財產或造成人身傷亡的，乙方應負責賠償并承擔由此產生的法律責任。還應做到文明施工，工完料凈、場清;

11。2。9、乙方負責與自己的勞務工人簽訂合同，并購買保險，甲方在此對乙方責任進行告知，出現問題由乙方承擔完全責任，乙方務工人員無與甲方單獨結算權利，出現一次，乙方承擔10000元違約金。

第十一條安全文明施工

12。1、乙方應遵守國家和地方現行關于安全文明施工規范的要求，乙方在施工過程中，凡因乙方原因違反以上規范而導致發生的安全事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

第十三條違約責任

13。1、質量責任及其它責任

13。1。1乙方應嚴格按照本合同約定的質量標準進行施工，并按照本合同相關條款的約定履行本合同，否則甲方視情況有權進行處罰，罰款將從應付工程款中直接扣除，情節嚴重的有權解除合同。

13。1。2由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如甲方認為本合同已無必要繼續履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權向乙方發出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方除承擔本合同約定的違約責任外，另須按合同總價款的20%向甲方支付違約金，甲方有權直接在甲方應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續向乙方追償;

13。2、工期責任

乙方如果不能在合同約定的工期內竣工，根據工期節點每延遲一天，扣除工程總價款3‰的違約金，若由于不可抗力或甲方的原因致使工期延誤，由甲方現場工程負責人認可簽證后方可順延工期。

13。3、延期付款責任

甲方不按合同的約定撥付款，甲方承擔違約責任。

13。4本合同其它條款約定的違約情況，按照其相應約定執行。

第十四條合同的終止或解除

14。1、有下列情形之一的，合同終止或解除：

14。1。1、本合同因已按約定履行完畢的;

14。1。2、本合同經各方協商一致終止或解除的;

14。1。3、本合同因一方違約或因一方有不正當競爭行為或因一方擅自轉讓本合同項下權利義務的;

14。1。4、本合同其他條款及法律法規規定的其他情形。

第十七條其它約定

17。1、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。

17。2、本合同一式兩份，甲方，乙方各一分，雙方簽字后生效。

甲方代表人：乙方代表人：

委托簽約人：委托簽約人：

電話：電話：

簽約日期：年月日

市政道路施工合同范本 第四篇

甲方(委托方)：泰安中南投資臵業有限公司

乙方(承攬方)：泰安市永錦建筑安裝工程有限公司

經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：

為確保工期、質量，雙方協議如下：

一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。

二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

三、乙方聘用、雇用施工人員應當貼合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部職責，甲方無權干涉。

四、承攬期限：自2015年4月25日始至2015年4月30日止。

五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整(小寫：30000、00元);

六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。

七、質保期：自竣工驗收后保修一年。

八、質量要求：務必全部到達甲方帶給的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率到達100%，優良率到達95%。

九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，到達質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行泰安市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。

十一、乙方務必堅持禮貌施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。

十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列狀況之一的可作調整：

1、自然災害造成的不可抗力損失。

2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

十四、違約職責

1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。

2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。

十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后職責和經濟損失。

十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔職責。損害由各方自行承擔。

十八、爭議解決辦法：協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。

二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

經辦人：_________(簽字)經辦人：_________(簽字)

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

市政道路施工合同范本 第五篇

發包人(全稱、四川省金金房地產開發有限公司(以下簡稱甲方) 承包人(全稱、王隆鑫(以下簡稱乙方)

依照《xxx合同法》及其它相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方同意將本公司在巴中市通江縣鐵佛鎮開發建設的

一、工稱概況

1、工程名稱：鐵佛鎮

2、工程地點：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮

3、建設單位：四川省金金房地產開發有限公司。

二、工程承包范圍：

1、工程承包方式：為包工包料。

2、工程承包范圍：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮

3、工程承包內容為：鐵佛鎮

4、乙方進場施工前，甲方負責提前按設計要求將路基的土石方開挖、清邊撿底、碾壓夯實等基礎工作處理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影響乙方的正常施工，由此給乙方造成的經濟損失由甲方負責。

5、景觀綠化工程、路燈安裝工程中人行道、休閑走廊、綠化、廣場、車站、路燈安裝等工程，單價在施工時甲乙雙方另行簽訂補充協議。

三、工程計價方式

1、工程量計算根據甲方提供的施工圖、乙方提交的竣工圖、工程聯系單、現場簽證和工程施工中相關文件等作為計量依據，工程量的計價方式為：①6m寬道路115萬元/km，②9m寬道路174萬元/km，③12m寬道路252萬元/km。該發包單價為不含稅單價(各種稅費由甲方承擔支付，因未計算在發包單價之中〉。

2、因甲方、設計方更改設計造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加寬、其余原材料漲幅超開工時10%等)，對增加部分按四川省20xx年清單計價定額中的市政工程相應項目按實計取執行結算，綜合單價下浮5%(不計稅)。

3、乙方承包的價款里已包含施工管理、工程材料、機械、員工工資、技術措施、人員機械進場、文明施工、臨設等費用。

四、工程工期

1、本工程施工工期為：20xx年11月15日一20xx年8月15日，共270天。 乙方必須在保證工程質量的前提下按期完成。若因乙方原因導致的工期延期達2天以上，甲方將有權從第3天開始按每延期一天處罰1000元，罰款最多不超過工程造價的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切費用(人工費、材料費、機械費、資金利息及相關費用)由甲方負責賠償支付。

發生以下情況的，工期予以相應順延，給乙方所造成已完成工程量的損失的增加費用由甲方與乙方據實際情況協商定價處理。乙方并就類似情況發生3天內，就延誤時間、內容和發生的費用向甲方書面提出，甲方在2日內給予答復，逾期答復視為同意。

(1)遇人力不可抗拒因素造成停工;

(2)停水停電原因造成停工的;

(3)甲方未能提供施工條件或施工配合的;

(4)甲方要求停工;

(5)工程進行設計變更或工程量變更的;

(6)其他非乙方原因造成停工的。

3、如因甲方人為所造成乙方損失的由甲方完全負責賠償，工期順延。

五、工程質量標準

本市政道路工程的質量驗收按現行瀝青道路工程質量驗收標準驗收合格，如因乙方的材料或施工質量問題，導致的工程質量不能順利驗收，乙方應無條件返工處理至合格要求為止(如甲方認定的材料出現質量問題由甲方負責〕。

六、合同總價款：

金額(大寫、約叁仟伍百萬元人民幣)，最終合同價款，根據實際完成工作量據實結算。￥：約元

七、雙方權利和義務

1、甲方責任

(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。

(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。

(3)及時協助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內簽復，3日內未簽復視為甲方認可該簽證。

(4)負責辦好施工手續，需乙方協助的工作乙方應積極配合。

(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(6)免費向乙方提供堆料場、道路、設備作業等場地。

(7)甲方應為乙方免費提供布置臨時設施的場地和臨水、臨電，乙方的員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方自行承擔。

(8)積極為乙方排除一切施工干擾，社會干擾及負責周邊關系的協調。2、乙方責任

(1)全面履行施工合同，嚴格按現行標準、規程、規范和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期及合同要求，確保正常施工。

(2)負責其施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工需要，人員調配投入計劃必須合理，現場管理力量必須滿足正常施工管理要求。

(3)全力配合有關部門對施工現場的各項檢査和監督管理等。

(4)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

(5)乙方在施工時發生安全事故應立即組織搶救，并保護好現場，即刻上報。甲方應積極主動配合乙方處理一切事故責任，屬于乙方造成的一切責任由乙方全部承擔，由乙方負責一切經濟責任和法律責任，甲方不負責任何經濟責任和法律責任。

(6)積極配合甲方工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。

(7)乙方應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質量、進度、效益的關系，保證人員安全，施工順利進行。

(8)乙方必須確保各種配備到位，并嚴格履行職責。

八、材料供應

本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料由乙方按設計和有關質量驗收標準要求自行采購，各種材料進場時經甲方現場人員進行質量檢驗合格后簽字同意方可使用，甲方檢驗認為不合格的應在材料進場2日內向乙方及時出具書面意見，若甲方逾期出具書面意見或不及時進行驗收的，視為甲方驗收合格。

九、質量驗收

甲方在收到乙方的竣工驗收申請后3日內會同乙方進行質量驗收。

十、工程擔保

雙方在簽訂合同后，乙方正式進場施工前，乙方向甲方指定銀行賬戶繳納100萬元(大寫：壹佰萬元正)人民幣作為合同履約保證金。

履約保證金退還：該100萬元保證金甲方于乙方正式完工后1周內返還乙方(該項目僅為道路工程部分)，如果甲方無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工的和甲方未按合同約定支付工程款的，乙方已完成可施工部分，同樣甲方應在1周內退還全部保證金，不計任何利息。

同時甲方承諾：若甲方不能按時向乙方支付應支任何一期工程款或遲延返還保證金，甲方應按照逾期支付金額的每日1%的標準向乙方支付違約金，并且，乙方有權要求甲方用該項目中已建成的商品房按施工同期銷售價打五折給乙方作抵扣處理，直至工程款全面結清。

十一、工程款支付

甲方按工程施工進度付清的方式向乙方撥付工程價款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石基礎鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第二批工程款支付：在乙方全面完成片石基礎鋪設時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石穩定層鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第四次工程款支付：在水泥穩定層全面完成時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第五批工程款支付：在完成瀝青道路面層鋪設的50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完成工程量工程款的80%;在瀝青面層全部完成時甲方向乙方支付下余本合同全部工程量工程款的80%;其余工程量工程款在工程竣工驗收合格，甲方于一周內同乙方辦理完工程結算并支付乙方的所余工程價款。上述工程款支付節點是由于甲方原因導致工程進度無法達到工程款支付節點時(無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工、停工時)，乙方隨時有權要求甲方按已完工程量的工程款撥付和并將工程保證金的全額退還，甲方無條件進行款項支付和保證金的退還。同時甲方所支付的所有款項均匯到乙方指定賬戶上，在任何情況下不得變更。

乙方指定賬戶為： 開戶名 開戶行

開戶賬號

十二、違約金

雙方約定的違約金按1萬元/次處理，本合同另有約定或雙方另行協商的除外。

十三、合同生效

1、本合同于20xx年11月15日于通江縣公司訂立。

2、合同履行過程中若發生糾紛，雙方應積極主動協商解決或請有關部門調解，調解不成，向工程所在地人民法院起訴。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方各執貳份。

4、本合同由甲乙雙方責任人簽字、蓋章后即生效，工程款結清后失效。

發包人：(公章) 承包人(公章)

法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

身份證號： 身份證號：

電話： 電話：

開戶行賬號： 開戶行賬號：

20xx年十一月十五日

市政道路施工合同范本 第六篇

甲方： (發包方)

乙方： (承包方)

就甲方道路建筑工程，經甲乙雙方到現場查看后協商，乙方自愿以包工包料形式承包甲方該工程。依照《xxx建筑法》、《xxx合同法》及有關法律法規，本著互惠互利、公正、公平的原則，結合本工程具體情況，經甲乙雙方于20xx年11月 日在農機飯店510房間協商，達成以下合同條款：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：工程建筑規模及范圍：以本工程設計圖紙的規模和范圍為準。

第四條：工程承包方式：以包工包料的形式承包給乙方施工。乙方應包該工程的施工質量、工期、施工安全及工程竣工驗收合格。

第五條：工程承包總價款：工程承包總價款為 元整(￥： 元)。

第六條：工程承包范圍：本工程設計圖紙范圍內全部工程。

第七條：工程材料供應：

本工程甲乙雙方約定的道路施工所用的材料由乙方按設計和有關質量驗收標準要求自行采購，各種材料進場時需經甲方現場監理和技術人員進行質量檢驗合格后簽字同意方可使用，甲方檢驗認為不合格的應在材料進場2日內向乙方及時出具書面意見，若甲方逾期出具書面意見或不及時進行驗收的，視為甲方驗收合格。

第八條：工程施工工期：

1、本工程施工工期為：年月日一年月 日，共 天。

2、乙方必須在保證工程質量的前提下按期完成。若因乙方原因導致的工期延期達2天以上，甲方將有權從第3天開始按每延期一天處罰1000元，罰款最多不超過工程造價的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，工期順延。

3、發生以下情況的，工期予以相應順延：

(1)遇人力不可抗拒因素造成停工的;

(2)停水停電原因造成停工的;

(3)工程進行設計變更或工程量變更的;

(4)其他非乙方原因造成停工的。

4、如因甲方人為所造成乙方損失的由甲方完全負責賠償，工期順延。

第九條：工程質量標準：

本道路工程的質量驗收按現行砼道路工程質量驗收標準驗收合格，如因乙方的材料或施工質量問題，導致的工程質量不能順利驗收，乙方應無條件返工處理至合格要求為止(如甲方認定的材料出現質量問題由甲方負責〕。

第十條：工程質量要求：

1、乙方應嚴格按照現行施工驗收規范，按照甲方提供的設計圖紙進行施工。隱蔽工程須經甲方技術人員和監理人員驗收合格后，才能進行下一道工序的施工。

2、因工程質量不合格而造成返工時，一切責任和費用均由乙方負責承擔。

3、在施工現場如發現不足之處時，甲乙雙方及時組織有關人員協商，并采取補救措施以防止擴大損失，保證工程質量和工程進度。

第十一條：工程款支付方式：

1、K0+007 箱涵、K0+15 Φ100圓管涵、K0+240 蓋板涵工程完工，甲方付給乙方工程總價款的20%;

2、路基工程、路面工程完工，甲方付給乙方工程總價款的30%;

3、工程全部完工，且經有關方面組織驗收合格后，30日內，甲方付給乙方工程總價款的40%。其余的10%作為質保金，若無質量問題，甲方滿一年后付清乙方。

第十二條：工程施工期間的安全及安全責任：乙方員工在施工期間及上下班途中和住宿地，若發生傷亡及不安全事故，安全責任和安全經濟責任全部由乙方負責并承擔，甲方一概不負責和承擔乙方員工在施工期間及員工上下班途中和住宿地的一切不安全責任和安全經濟責任事宜。

第十三條：工程施工期間甲方的工作及責任：

1、積極為乙方排除一切施工干擾、社會干擾及負責周邊關系的協調。

2、開工前，甲方協調乙方施工期間的用電電源、用水水源，乙方將水、電引到施工場地，水、電費用由乙方支付。

3、開工前，甲方提供乙方堆料場地，費用由甲方支付。

4、開工前，甲方向乙方提供道路控制樁點坐標及標高。

5、開工前，由甲乙雙方組織圖紙會(不包括路燈、綠化、路緣石工程)審和技術交底。

6、甲方派駐工程技術員和工程監理。

7、甲方應按合同約定的工程部位完工情況支付工程進度款，如違約支付，責任由甲方負責。

8、提供乙方要求的有關本工程的技術資料。

9、督促乙方做好安全管理，文明施工。

第十四條：工程施工期間乙方的工作及責任：

1、乙方在施工期間必須保證足夠的建筑材料和建筑機械及施工人員，以保證工程項目的順利施工和完工。

2、乙方應清理施工場地地表層雜物、地下障礙物及耕植土層和平整場地，承擔以上工程的支出費用。

3、乙方必須按甲方提供的設計圖紙(不包括路燈、綠化、路緣石工程)及相關道路建筑法律、法規、強制性標準施工。在工程質量方面要達到國家規定的質量驗收合格標準，并按本合同規定的時間完成整個工程項目。

4、在施工過程中，乙方必須接受甲方代表(技術員、監理人員)的監督，加強各施工班組人員的管理。提高安全施工的防范意識，做好安全文明施工工作。如出現不安全事故或打架斗毆事件所造成的一切損失和后果，概由乙方負責承擔。

5、乙方必須保持施工場地的清潔，對已完成的工程未交付甲方使用之前，乙方應對成品派專人保管和保護。

6、乙方施工工人的所有保險費用以及施工安全文明措施由乙方負責承擔。

7、一切建筑材料均由乙方采購與保管，材料品牌、規格、顏色由甲方技術員及監理認可，方可使用。主要建筑材料組織送檢合格后方可用于該工程。

8、乙方施工臨時設施(包括圍擋)、工人住宿、臨時工棚、辦公室、施工需要的水、電管線及電箱、水電表、照明燈具的安裝費用和水電費用由乙方負責承擔。

9、乙方協助甲方辦理好施工報驗等有關手續。

10、乙方在施工全過程，要處理好與部隊首長、與當地村組干部和當地群眾的友好關系，確保各方協調到位，保障工程如期完工。因乙方組織的施工人員與以上各方面產生矛盾影響施工，后果由乙方負責承擔。

11、乙方需按時發放工人工資和及時支付材料款，如乙方拖欠工人工資和材料款，與甲方無關。

12、甲方每次支付乙方工程款時，乙方應向甲方提供工人工資發放(簽字)的花名單，否則，甲方有權暫緩支付乙方工程款。

13、工程所有的原材料測試、復驗、技術資料、鉆探等均由

乙方負責實施，費用由乙方支付。

14、工程竣工驗收合格后，乙方應盡快為甲方辦理好工程技術資料，如若因工程質量原因或資料不全或資料不合格，應由乙方負責承擔其后果。

第十五條：工程變更及工程結算：

1、在施工過程中，甲方確需進行結構變更時，須經設計單位同意，并出具設計變更單給乙方，方可繼續施工。同時作為竣工結算與交工驗收的依據。

2、由于工程變更不及時而造成某部位的返工，造成直接經濟損失的費用由乙方負責承擔。

3、如若工程內容發生增減變化，按甲乙雙方協商的單價計算，相應增減工程造價。

第十六條：補充說明：

1、水泥及鋼材的產地、品牌確定，乙方應征得甲方現場技術人員和監理同意后，方可購進。

2、按設計圖紙(不包括路燈、綠化、路緣石工程)進行施工。 第十七條：工程保修：

本工程竣工驗收合格后一年內屬乙方保修期，保修期間若屬乙方質量問題由乙方負責保修。因不可抗拒或自然災害原因使用不當的問題不屬乙方保修范圍。

第十八條：未盡事宜：

施工過程中，若發現與本合同未提及的事項或未盡事宜，由

甲乙雙方另行協商解決，或簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

第十九條：乙方在施工過程中及施工結束前必須負責付清工人工資及材料費。否則，由富平縣政府勞動xxx門或人民法院按《xxx勞動法》和有關法律法規追究其相關責任。

第二十條：本合同在執行中如若發生糾紛，應通過甲乙雙方友好協商解決，協商不成，向富平縣人民法院起訴，進行裁決。

第二十一條：本合同從甲乙雙方簽字之日起執行。

第二十二條：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方單位(蓋章):

甲方法人代表(簽字)：

電 話：

簽訂日期： 年 月 日

乙方單位(蓋章)：

乙方法人代表(簽字)：

電 話：

簽訂日期： 年 月 日

市政道路施工合同范本 第七篇

甲方：________________________________

乙方：______________________________

根據石家莊中宇工程造價師事務所有限責任公司招標文件，招標編號為______________________承德縣水利基礎設施建設項目的招標文件，遵照《xxx招標投標法》等有關規定，就該項目進行公開招投標后，確定 __X__X__X__X__X__X__X__ (乙方)為成交單位，為保證承德縣水利基礎設施建設項目按設計要求高質量、高標準如期完成，使資金發揮更大效益，維護甲乙雙方利益，保持良好合作關系，按照《xxx合同法》的有關規定，甲乙雙方簽定如下工程施工合同：

一、工程建設地點、內容及工程量：

1、設計在 鄉工程量以驗收實際核算為準。

2、工程量：工程建設鄉村道路公里，擋土墻1400米。

3、工程價款：總價款￥元(含工程相關費用)，最后以實際驗收合格的工程量計算價款。

二、工程技術要求：

工程建設鄉村道路公里，擋土墻1400米。其中孟家院鄉毛杖子村鄉村道路2公里，寬3米，厚15厘米;八家鄉桲欏臺村鄉村道路3公里，寬3米，厚15厘米，擋土墻400米;八家鄉桑園村鄉村道路公里，寬米，厚18厘米，擋土墻600米;大營子鄉八卦嶺村鄉村道路公里，寬米，厚18厘米，擋土墻400米;安匠鄉大窩鋪村鄉村道路公里，寬米，厚18厘米。(具體詳見承德縣八家鄉桲欏臺村、桑園村等20____年以工代賑鄉村道路工程可行性研究報告)

三、甲乙雙方責任

(一)、甲方責任

1、負責工程的勘測設計，施工指導和質量監督。

2、負責向乙方提供施工技術要求、圖紙等技術資料。

3、有權對乙方違反施工技術要求的工程項目提出處理意見，確定返工、停工等事宜。

4、項目所在地鄉鎮、村負責協調好各種關系，處理好相關事宜，保證該項目順利施工。

(二)、乙方責任

1、嚴格按甲方設計圖紙及技術要求進行施工，并接受甲方檢查監督。施工中及時與水務部門溝通，保證行洪安全。

2、承擔因招投標發生的招標代理服務費等費用。

3、保證工程質量，按期交工驗收。

4、承擔因施工原因造成的返工、停工、人身傷亡等一切經濟損失。

四、工程款結付形式

工程全部完成，經甲方及相關部門驗收合格后，乙方憑票據及相關材料結算工程款。

五、違約責任

1、因甲方技術指導有誤，乙方不承擔施工責任。

2、乙方施工質量不合格，甲方有權限期改正，否則終止合同，不支付乙方任何費用。

六、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份。本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：代表：

乙方：代表：

年 月 日

市政道路施工合同范本 第八篇

發包人： (以下簡稱甲方)

承包人：建筑安裝工程公司 (以下簡稱乙方)

經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

一、工程項目

1、 工程名稱：混凝土道路

2、 工程地點：*村

3、 承包范圍：350米混凝土道路

4、 承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。

5、 合同價款：合同總價款15萬元。

二、 技術要求

1、路面為18cm厚c25水泥混凝土路面，寬米。

2、 18cm厚3:7灰土墊層。

三、 施工及質量要求

1、路基處理

在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

四、 雙方權利和義務

1、發包人主要工作：

負責場地三通一平;

2、承包人主要工作：

負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。

五、工程價款的支付

工程竣工拔工程總造價的98%。工程質量保證金為總造價的2%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

六、安全文明施工

承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

甲方： 乙方：

*年**月**日

市政道路施工合同范本 第九篇

發包人(以下簡稱甲方) 承包人(以下簡稱乙方)

依照《xxx合同法》及其它相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方同意將本公司在巴中市通江縣鐵佛鎮開發建設的

一、工稱概況

1、工程名稱：鐵佛鎮

2、工程地點：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮

3、建設單位：四川省金金房地產開發有限公司。

二、工程承包范圍：

1、工程承包方式：為包工包料。

2、工程承包范圍：四川省巴中市通江縣鐵佛鎮

3、工程承包內容為：鐵佛鎮

4、乙方進場施工前，甲方負責提前按設計要求將路基的土石方開挖、清邊撿底、碾壓夯實等基礎工作處理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影響乙方的正常施工，由此給乙方造成的經濟損失由甲方負責。

5、景觀綠化工程、路燈安裝工程中人行道、休閑走廊、綠化、廣場、車站、路燈安裝等工程，單價在施工時甲乙雙方另行簽訂補充協議。

三、工程計價方式

1、工程量計算根據甲方提供的施工圖、乙方提交的竣工圖、工程聯系單、現場簽證和工程施工中相關文件等作為計量依據，工程量的計價方式為：①6m寬道路115萬元/km，②9m寬道路174萬元/km，③12m寬道路252萬元/km。該發包單價為不含稅單價(各種稅費由甲方承擔支付，因未計算在發包單價之中〉。

2、因甲方、設計方更改設計造成分部工程工程量增加(不包括路基土石方清挖、回填、道口加寬、其余原材料漲幅超開工時10%等)，對增加部分按四川省20xx年清單計價定額中的市政工程相應項目按實計取執行結算，綜合單價下浮5%(不計稅)。

3、乙方承包的價款里已包含施工管理、工程材料、機械、員工工資、技術措施、人員機械進場、文明施工、臨設等費用。

四、工程工期

1、本工程施工工期為：20xx年11月15日一20xx年8月15日，共270天。 乙方必須在保證工程質量的前提下按期完成。若因乙方原因導致的工期延期達2天以上，甲方將有權從第3天開始按每延期一天處罰1000元，罰款最多不超過工程造價的5%。如因甲方原因造成乙方不能正常施工，乙方所停工造成的一切費用(人工費、材料費、機械費、資金利息及相關費用)由甲方負責賠償支付。

發生以下情況的，工期予以相應順延，給乙方所造成已完成工程量的損失的增加費用由甲方與乙方據實際情況協商定價處理。乙方并就類似情況發生3天內，就延誤時間、內容和發生的費用向甲方書面提出，甲方在2日內給予答復，逾期答復視為同意。

(1)遇人力不可抗拒因素造成停工;

(2)停水停電原因造成停工的;

(3)甲方未能提供施工條件或施工配合的;

(4)甲方要求停工;

(5)工程進行設計變更或工程量變更的;

(6)其他非乙方原因造成停工的。

3、如因甲方人為所造成乙方損失的由甲方完全負責賠償，工期順延。

五、工程質量標準

本市政道路工程的質量驗收按現行瀝青道路工程質量驗收標準驗收合格，如因乙方的材料或施工質量問題，導致的工程質量不能順利驗收，乙方應無條件返工處理至合格要求為止(如甲方認定的材料出現質量問題由甲方負責〕。

六、合同總價款：

金額(大寫、約叁仟伍百萬元人民幣)，最終合同價款，根據實際完成工作量據實結算。￥：約元

七、雙方權利和義務

1、甲方責任

(1)全面履行合同，確保乙方正常施工。

(2)提供乙方要求的有關本工程的技術資料。

(3)及時協助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內簽復，3日內未簽復視為甲方認可該簽證。

(4)負責辦好施工手續，需乙方協助的工作乙方應積極配合。

(5)督促乙方做好安全管理，文明施工。

(6)免費向乙方提供堆料場、道路、設備作業等場地。

(7)甲方應為乙方免費提供布置臨時設施的場地和臨水、臨電，乙方的員工住宿由乙方自理，施工用電線電纜、開關箱、照明燈具和機具、水費、電費等由乙方自行承擔。

(8)積極為乙方排除一切施工干擾，社會干擾及負責周邊關系的協調。

2、乙方責任

(1)全面履行施工合同，嚴格按現行標準、規程、規范和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期及合同要求，確保正常施工。

(2)負責其施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的機具設備能滿足施工需要，人員調配投入計劃必須合理，現場管理力量必須滿足正常施工管理要求。

(3)全力配合有關部門對施工現場的各項檢査和監督管理等。

(4)工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

(5)乙方在施工時發生安全事故應立即組織搶救，并保護好現場，即刻上報。甲方應積極主動配合乙方處理一切事故責任，屬于乙方造成的一切責任由乙方全部承擔，由乙方負責一切經濟責任和法律責任，甲方不負責任何經濟責任和法律責任。

(6)積極配合甲方工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。

(7)乙方應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質量、進度、效益的關系，保證人員安全，施工順利進行。

(8)乙方必須確保各種配備到位，并嚴格履行職責。

八、材料供應

本工程甲乙雙方約定的市政道路施工所用的材料由乙方按設計和有關質量驗收標準要求自行采購，各種材料進場時經甲方現場人員進行質量檢驗合格后簽字同意方可使用，甲方檢驗認為不合格的應在材料進場2日內向乙方及時出具書面意見，若甲方逾期出具書面意見或不及時進行驗收的，視為甲方驗收合格。

九、質量驗收

甲方在收到乙方的竣工驗收申請后3日內會同乙方進行質量驗收。

十、工程擔保

雙方在簽訂合同后，乙方正式進場施工前，乙方向甲方指定銀行賬戶繳納100萬元(大寫：壹佰萬元正)人民幣作為合同履約保證金。履約保證金退還：該100萬元保證金甲方于乙方正式完工后1周內返還乙方(該項目僅為道路工程部分)，如果甲方無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工的和甲方未按合同約定支付工程款的，乙方已完成可施工部分，同樣甲方應在1周內退還全部保證金，不計任何利息。同時甲方承諾：若甲方不能按時向乙方支付應支任何一期工程款或遲延返還保證金，甲方應按照逾期支付金額的每日1%的標準向乙方支付違約金，并且，乙方有權要求甲方用該項目中已建成的商品房按施工同期銷售價打五折給乙方作抵扣處理，直至工程款全面結清。

十一、工程款支付

甲方按工程施工進度付清的方式向乙方撥付工程價款：第一批工程款支付：在乙方已完成片石基礎鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第二批工程款支付：在乙方全面完成片石基礎鋪設時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第三批工程款支付：在乙方完成水泥碎石穩定層鋪設項目50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%。;第四次工程款支付：在水泥穩定層全面完成時，甲方向乙方支付本合同全部已完工程量工程款的80%;第五批工程款支付：在完成瀝青道路面層鋪設的50%時，甲方向乙方支付本合同全部已完成工程量工程款的80%;在瀝青面層全部完成時甲方向乙方支付下余本合同全部工程量工程款的80%;其余工程量工程款在工程竣工驗收合格，甲方于一周內同乙方辦理完工程結算并支付乙方的所余工程價款。上述工程款支付節點是由于甲方原因導致工程進度無法達到工程款支付節點時(無法提交施工場地或甲方原因導致不能施工、停工時)，乙方隨時有權要求甲方按已完工程量的工程款撥付和并將工程保證金的全額退還，甲方無條件進行款項支付和保證金的退還。同時甲方所支付的所有款項均匯到乙方指定賬戶上，在任何情況下不得變更。

乙方指定賬戶為： 開戶名 開戶行

開戶賬號

十二、違約金

雙方約定的違約金按1萬元/次處理，本合同另有約定或雙方另行協商的除外。

十三、合同生效

1、本合同于20xx年11月15日于通江縣公司訂立。

2、合同履行過程中若發生糾紛，雙方應積極主動協商解決或請有關部門調解，調解不成，向工程所在地人民法院起訴。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方各執貳份。

4、本合同由甲乙雙方責任人簽字、蓋章后即生效，工程款結清后失效。

發包人：(公章) 承包人(公章)

法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

身份證號： 身份證號：

電話： 電話：

開戶行賬號： 開戶行賬號：

• 上一篇：口紅化妝品文案范文(精選5篇)
• 下一篇：申請發票提升面額說明范文5篇